3.Оформите договор поставки по условию задачи (недостающие реквизиты вымышленные)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
"25" января 2005 г. г. Чебоксары № 225
Оптовая база «Солнышко»,_Андреев Сергей Вениаминович _
(наименование юридического лица, Ф., И., О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора Андреева Сергея Вениаминовича,
(должность, Ф., И., О.)
действующего на основании устава
и Магазин «Заря», Круглякова Светлана Васильевна
(наименование юридического лица, Ф., И., О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя директора Круглякова Евгения Александровича,
(должность, Ф., И., О.)
действующего на основании устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар - Лимонад «Буратино», а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора.
2. Качество товара
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, установленным действующим законодательством.
2.2. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или удостоверением качества товара.
3. Условия поставки товара
3.1. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Покупателя, в сроки, согласованные сторонами и указанные в заявках.
3.2. Заявки на поставку товара направляются Покупателем Поставщику посредством факсимильной, телефонной связи, интернет или через представителя. Заявка считается принятой после согласования сторонами количества, ассортимента, цены и сроков поставки товара.
3.3. Каждая последующая заявка принимается Поставщиком только после оплаты товара Покупателем по предыдущей заявке.
3.4. Поставка товаров Покупателю производится на складе Поставщика (при самовывозе товара Покупателем), либо на складе Покупателя (при доставке товара Поставщиком).
3.5. Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
3.6. Датой поставки считается дата, указанная в накладной.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи ему товара Поставщиком.
3.8. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента полной оплаты товара.
3.9. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Покупателю следующие документы на товар:
- счет-фактуру в 1 экз.
- накладную в 1 экз.
- документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество и безопасность товара.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Товар поставляется по цене, указанной сторонами в счете-фактуре и накладных.
4.2. Расчеты за товар производятся в течение 3 - х календарных дней от даты поставки товара.
4.3. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по причине неправильного оформления платежных документов Покупателем, оплата признается недействительной.
4.4. Оплата товара также может производиться наличными денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством.
5. Порядок приемки товара, претензии
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится во время передачи товаров Покупателю.
5.2. Приемка товаров по количеству производится на основании накладных, по качеству - на основании сертификата соответствия.
5.3. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров согласно заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте и составлен двухсторонний акт, который подписывается представителями сторон. На основании этого Покупатель может требовать от Поставщика поставки недостающих товаров.
5.4. При обнаружении недостатков товара Покупатель может предъявить Поставщику претензии по качеству товара:
- по видимым недостаткам товара и упаковки - только в момент приемки товара.
- по выявленным в процессе реализации товаров скрытым дефектам - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки товара, при условии соблюдения режима хранения и реализации товаров.
5.5. По каждому факту обнаружения недостатков составляются акты, претензии по обнаруженным дефектам подаются в письменной форме.
5.6. Претензии по товару, поставляемому в стеклянной таре, предъявляются Покупателем в течение 24 часов с момента передачи товара на складе Поставщика (при самовывозе товара Покупателем), либо на складе Покупателя (при доставке товара Поставщиком).
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Покупатель несет полную ответственность за сохранность товара в размере его полной стоимости, начиная от даты поставки и заканчивая датой полной оплаты товара или его возврата Поставщику.
6.3. В случае нарушения Покупателем срока и/или размера оплаты за полученный товар, указанного в п. 4.4. настоящего договора, Поставщик вправе изъять поставленный товар у Покупателя, а в случае отсутствия поставленного товара получить у Покупателя аналогичный либо иной товар на сумму задолженности.
6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты полученного товара. Поставщик вправе начислить Покупателю пени из расчета 0,5 % от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки оплаты.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно.
8. Срок действия и порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2005 г.
8.2. Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены им полностью.
8.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.4. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем желании его расторгнуть, Договор пролонгируется на такой же срок и на тех же условиях.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них.
9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств не освобождает стороны от обстоятельств по договору.
10. Заключительные положения
10.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон указываются на счетах- фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая передается Покупателю одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми данными покупателю считается надлежащим и достаточным уведомлением Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов.
10.2. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Факсимильный вариант договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договоров, имеет юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
|
Поставщик |
|
Заказчик |
|
Наименование: Оптовая база «Солнышко» |
|
Наименование: Магазин «Заря» |
|
Адрес: г. Чебоксары , ул. Хевешская, д.5 |
|
Адрес: г. .Чебоксары , ул. Гоголя, д.24 |
|
|
|
|
|
ИНН 1234567893 |
|
ИНН 1789678934 |
|
ОКПО 321654789369258147 |
|
ОКПО 111234899369258147 |
|
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ ЧР Банка |
|
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ ЧР Банка |
|
России г. Чебоксары |
|
России г. Чебоксары |
|
р/с 40204800000000007896 |
|
р/с 56983200000000007896 |
|
л/с 035715945698 |
|
л/с 896515943324 |
|
Тел. (факс): (8352)95-49-23 |
|
Тел. (факс): (8352) 59-71-70 |
|
Поставщик Андреев |
|
Заказчик Кругляков |
|
Подпись М.П. |
|
Подпись М.П. |
4) Какое решение должен принять арбитражный суд?
За нарушения со стороны поставщика данная сторона выплачивает покупателю неустойку в процентном отношении к стоимости не поставленного в срок товара. В соответствии со ст.330 ГК неустойка представляет собой определенную в договоре или законе денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, в частности при просрочке исполнения. Неустойка носит универсальный характер. Практически любое обязательство, являющееся действительным по закону, можно обеспечить неустойкой. При этом заблаговременно указывается конкретная цифра неустойки, и при неисполнении обязательства виновная сторона должна заплатить именно это сумму, независимо от реального размера убытков другой стороны, равно как и при их отсутствии.
Неустойка может быть “законной” и договорной. Законная неустойка предусмотрена требованиями законодательства и определяется нормативными актами в твердой сумме либо в процентах к денежной оценке обязательств. Неустойка, установленная нормативными актами, применяется сторонами договора независимо от того, воспроизведены или подтверждены соответствующие нормы в тексте договора поставки. Согласно ст.331 ГК договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и обязательно в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение этого требования влечет недействительность соглашения сторон о неустойке.
Поскольку взыскание неустойки предполагает невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, то требование об уплате неустойки может совпадать с требованием о возмещении убытков. В договорах поставки большое значение имеет неустойка за недопоставку и просрочку поставки товаров (ст.521 ГК). Установленная законодателем или условиями договора неустойка за недопоставку или просрочку поставки заказанной продукции взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество продукции в последующих периодах поставки, если законом или договором не предусмотрен иной порядок уплаты неустойки.
Иногда применяется штрафная неустойка. В этом случае с виновной стороны убытки взыскиваются в полном размере, без учета неуплаченной неустойки. Таким образом, покупатель получает всю сумму неустойки и полное возмещение убытков. Штрафную неустойку используют в случае поставки продукции ненадлежащего качества, когда после устранения поставщиком выявленных недостатков у потребителя (покупателя) остаются непокрытые расходы (убытки). Тогда в соответствии со ст.393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств.
Основной формой ответственности за неисполнение обязательств считается возмещение убытков. Потерпевшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в любом случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями договора. Если в договоре не оговорен вопрос о возмещении убытков, то это представляет право кредитору требовать полного возмещения убытков в соответствии со ст.15 ГК. Полное возмещение убытков включает в себя как реальный ущерб - расходы, понесенные потерпевшей стороной, утрату, или повреждение ее имущества, так и упущенную выгоду, которую кредитор мог бы получить при надлежащем выполнении обязательства, если бы его права по договору не были бы нарушены. На кредитора возлагается обязанность доказать объем понесенных убытков и причинную связь между ними и нарушением условий заключенного договора поставки.
Литература
1. Анохин В.С.Предпринимательское право. (Учебник). (2003, 392с.)
2. Ершова И.В.Предпринимательское право. (Учебник) (2006, 4-е изд., 560с.)
3. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Российское предпринимательское право. (Учебник) (2005, 736с.)
4. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. (Учебное пособие). (2001, 2-е изд., 912с.)
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009)
6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
