5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего муниципального контракта.
6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании подписанных актов выполненных работ, в соответствии с Приложением к муниципальному контракту и с учетом погодных условий.
6.2. Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.
6.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п. 6.2) или направляет обоснованный отказ.
6.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта выполненных работ.
6.5. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах лимита финансирования.
6.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
7. Производство работ
7.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего муниципального контракта.
7.2. Исполнитель еженедельно предоставляет Заказчику акт выполненных работ в соответствии с Приложением к муниципальному контракту и с учетом погодных условий, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
7.2. Заказчик вправе назначить своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту выполненных работ, осуществляет надзор и контроль за выполнением и качеством работ, согласно условиям муниципального контракта.
7.3. Представитель Заказчика имеет право в любое время беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
7.4. Заказчик периодически в лице своего представителя совместно с Исполнителем осуществляет проверку выполнения работ с составлением акта проверки.
7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, либо инициировать процедуру расторжения муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. В случае если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему муниципальному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. Гарантии
9.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами, своевременно устранять дефекты, выявленные при приемке работ.
9.2. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
10. Ответственность Сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего муниципального контракта.
10.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пени, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Исполнителем работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ, но не более чем за три месяца.
10.3. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пени, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
10.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
10.5. В случае повреждения зеленых насаждений по вине Исполнителя при выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет.
11. Разрешение споров между Сторонами
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения.
12. Срок действия и порядок расторжения муниципального контракта
12.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.
12.2. Расторжение муниципального контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
12.3. При расторжении муниципального контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего муниципального контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя подписать акты выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.
12.4. Муниципальный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения муниципального контракта обязательствам.
13. Особые условия
13.1. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения муниципального контракта и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки выполнения работ по настоящему муниципальному контракту в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.
13.2. Любое уведомление по настоящему муниципальному контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в части 14 настоящего муниципального контракта.
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иным поименованным в данном пункте способом - в день отправки.
13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта. Во всем, что не предусмотрено муниципальным контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.
13.4. Для заключения настоящего муниципального контракта Исполнитель обязан представить Заказчику лицензию на право осуществления деятельности.
13.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ (п. 1.1.) возмещается виновной Стороной.
13.6. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего муниципального контракта.
14. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик Исполнитель
188320, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,
ул. Садовая, д.3, тел./факс 460-00-98
ИНН 4719005453
КПП 471905001
р/с 40204810100000002516
л/с 03002060010
БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. СПб
Глава муниципального образования
город Коммунар
__________________ А.В.Иванова ___________________
«____»_____________2009г. «____»_____________2009 г.
М.П. М.П.
Заключение
Задача настоящей работы – разработка конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке и содержанию дорог на территории муниципального образования город Коммунар.
Разработанная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов конкурсная документация позволит муниципальному заказчику определить исполнителя работ по уборке и содержанию дорог, который предложит наилучшие условия оказания услуг не только по цене контракта, но и по качественным (функциональным) характеристикам услуг, и заключить с таким исполнителем муниципальный контракт.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. –СПБ.: Издательский дом «Литера»,200. -48с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – СПб.: Виктория плюс,2003. – 480с.
3. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
4. О защите конкуренции: Федеральный закон РФ от 26.07.2007 г. №135-ФЗ.
5. О размещении заказов на поставки товаров, выпонение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ.
6. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 30 декабря 2008 года №308-ФЗ.
7. О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: Федеральный закон №207-ФЗ от31 декабря 2005г.
8. О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон №53-ФЗ от 20 апреля 2007 г.
9. О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон № 218-ФЗ от 24 июля 2007 г.
10. О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов у субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах (ценах лотов): Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 642.
11. Каранатова Л.Г. и др. Управление государственными закупками в Санкт-Петербурге / Под ред. В.В. Бланка, Ю.П. Панибратова. – СПб: СПбГАСУ, 2005 – 279с.
12. Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд. / Под. Ред. А.Г. Свинаренко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 360с.
13. Резник А. Технологии управления конкурсными торгами // Конкурсные торги. 2000. – Январь-февраль.- С..36-38.
