VIII. Действие непреодолимой силы
1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут Перевозчиком и Заказчиком путем направления уведомления другой стороне.
IX. Порядок разрешения споров
1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт–Петербурга согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и его расторжение производиться в соответствии с ГК РФ.
4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
X. Порядок изменения и дополнения договора
1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, для каждой из сторон.
XI. Срок действия договора
Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.12.2005 г. по 01.05.2006 г.
XII. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Мастер
Адрес юридический и фактический: 188455
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д. 8
Р/сч. 894 407 967 123 576 178 45 352 в ООО КБ «КрасБанк» г. Санкт-Петербург
К/сч.493 785 256 678 23 451
ИНН 808 678 9813 БИК 678 235 876 23
КПП 562 678 983 ОКАТО 567 563 453 78
ОКПО 946 234 09 ОКОНХ 89200
Генеральный директор
______________________ Прокофьева С.М.
ПОДРЯДЧИК:
ЗАО «Форта»
Адрес юридический и фактический: 195625 г. Санкт-Петербург, Гороховая ул. д. 15
Р/сч. 407 967 123 576 178 67 125 в ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» г. Санкт-Петербург
К/сч. 456 785 256 678 89 251
ИНН 789 678 4567 БИК 678 235 098 23
КПП 785 678 345 ОКАТО 567 563 453 11
ОКПО 543 234 98 ОКОНХ 67000
Генеральный директор ЗАЛ «Корта»
_______________________ КоригиловаВ.А.
ДОГОВОР подряда
по оказанию ремонтных услуг № 2
г. Санкт-Петербург "01"_декабря_ 2005 г.
ЗАО «Яркий свет» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Степанова В.К. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Форта» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Коригилова В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется по заданиям заказчика выполнить работы по ремонту промышленно кирпичной дымовой трубы Н-60 м.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в соответствии с утвержденной технической и сметной документацией, которая является неотъемлемой частью договора, и сдать выполненные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.
1.3. Заказчик обязуется сдать Подрядчику необходимые условия для выполнения ремонтных работ, принять их результат и уплатить определяемую условиями настоящего договора цену.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость ремонтных работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору в соответствии со сметой № 1\05 определяется суммарными ценами производства работ по каждому заданию Заказчика.
2.2. По согласованию сторон, объемы работ и меняющаяся в связи с этим указанием в договоре стоимость, могут быть уточнены в процессе производства работ, с оформлением дополнительного соглашения.
2.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 20% указанной суммы.
3. Сроки выполнения работ
3.1. В соответствии с утвержденной технической и сметной документацией Подрядчик осуществит выполнение ремонтных работ в следующие сроки:
- Начало работ в течение пяти дней после получения аванса на расчетный срок подрядчика – декабрь 2005 г.
- Окончание работ по согласованию сторон – февраль 2006 г.
Срок окончания работ может быть изменен в случае предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих факт невозможности выполнения работ в установленный сроки по независящим от Подрядчика условиям; по обоюдному соглашению сторон в случае возникновения дополнительного объема работ.
3.2. Ремонтные работы считаются выполненными после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
4. Платежи и расчеты
4.1. Цена работы по настоящему договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4.2. Окончательный расчет производиться Заказчиком по счетам Подрядчика в течение десяти банковских дней со дня подписания сторонами акта (форма №КС-2) и справки (форма №КС-3), за фактически выполненные объемы работ.
4.3. Все работы производятся в рублях, путем банковского перевода денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в смете, составленной к каждому заданию по настоящему Договору, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.
5. Обязательства подрядчика
5.1. Выполняет своими силами ремонтные работы в объемы и сроки, предусмотренные данным договором, и сдает результаты работ Заказчику, в соответствии с действующими нормативами.
5.2. При проведении ремонтных работ на объекте соблюдает требования норм действующего законодательного акта об охране труда и технике безопасности.
5.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика, а именно не позднее трех дней после возникновения необходимости. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
5.4. Подрядчик самостоятельно организует работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
5.5. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению договора других лиц (субподрядчиков), с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика, отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.
5.6. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе требовать выплаты неустойки в размере 10% от стоимости выполненных работ.
6. Обязательства заказчика
6.1. Предоставляет Подрядчику в согласованные обеими сторонами сроки данные об объекте, паспорта технических устройств, инструкций и другую документацию необходимую для проведения ремонтных работ.
6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней производит приемку выполненных и предъявленных актов формы №КС-2 и справки форма №КС-3 работ или направляет ему письменный отказ с указанием причин, препятствующих их приемке.
6.3. В течение 10 (десяти) банковских дней производит оплату за выполненные Подрядчиком работы, на основании предъявленного счета, согласно актов формы №КС-2 и справки форма №КС-3.
6.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
7. Гарантия качества
7.1. Срок гарантии, на выполненные Подрядчиком работы, устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами актов сдачи-приемки работ.
7.2. В случае выявления факта некачественного выполнения работ Подрядчик уплачивает едино разовую неустойку в размере 10% от цены выполненных ремонтных работ.
7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности возместить убытки (штрафная неустойка), равно как не изменяет права и обязанности сторон, предусмотренные договором и нормами гражданского законодательства для данного вида отношений.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт–Петербурга согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
8.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору и его расторжение производиться в соответствии с ГК РФ.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
9. Особые условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
9.3. Договор вступает в действие с 05.12.2005 г. и действует до 05.03.2006 г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «Яркий свет»
Адрес юридический и фактический: 188455
г. Санкт-Петербург, Ташкентская ул. д. 8
Р/сч. 407 967 123 576 178 45 672 в ООО КБ «КрасБанк» г. Санкт-Петербург
К/сч. 456 785 256 678 23 451
ИНН 789 678 9813 БИК 678 235 876 23
КПП 785 678 983 ОКАТО 567 563 453 78
ОКПО 543 234 09 ОКОНХ 71100
Генеральный директор
______________________Степанова В.К.
ПОДРЯДЧИК:
ЗАО «Форта»
Адрес юридический и фактический: 195625 г. Санкт-Петербург, Гороховая ул. д. 15
Р/сч. 407 967 123 576 178 67 125 в ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» г. Санкт-Петербург
К/сч. 456 785 256 678 89 251
ИНН 789 678 4567 БИК 678 235 098 23
КПП 785 678 345 ОКАТО 567 563 453 11
ОКПО 543 234 98 ОКОНХ 67000
Генеральный директор ЗАЛ «Корта»
______________________ Коригилова В.А.
